Договор подряда №_______



г. Саратов ________________г.


ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Кузнецова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________,
(наименование организации)


именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________,
(устав, положение)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию заказчика следующую работу:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

2.Цена договора и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость оказываемых услуг составляет__________________(______)руб

(цифрами) (прописью)

лей, в том числе НДС ___%__________________(_______________) рублей.

(цифрами) (прописью)

2.2.Оплата по настоящему договору производится_____________________________
(единовременно, поэтапно,
________________________________________________________________________________________________.
авансовым платежом и т.д.)

3.3.Форма оплаты________________________________________________________.
(платежное требование, платежное поручение и т.д.)

3.Обязанности сторон


3.1.Подрядчик обязуется:

3.1.1.выполнить работу в сроки, указанные в п.4.1. договора;

3.1.2.соблюдать на предприятии Заказчика правила внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности и пропускной режим, действующий на данном предприятии;

3.1.3.выполнить работу своими силами, средствами и материалами;

3.1.4.гарантирует качество выполняемых работ;

3.1.5. не реже одного раза в _____________ информировать заказчика о ходе выполнения работ;

3.1.6. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;

3.1.7. обеспечить доступ представителя заказчика к объекту работ или его части в рабочее время;

3.1.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность заказчика;

3.1.9. устранять по требованию заказчика недостатки и дефекты в работе;

3.1.10.передать результат работы заказчику;

3.2.Подрядчик имеет право самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика.

3.3.Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в п.2.1. настоящего договора;

3.4.Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Начало работы устанавливается с ______________г., окончание работы и сдача ее заказчику _______________г.

4.2.Работа считается выполненной подрядчиком и принятой заказчиком к окончательной оплате после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

5.Ответственность сторон

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2.Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.

5.3.За нарушение сроков, указанных в п.4.1. настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере ___% стоимости невыполненного объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

5.4.Если подрядчик не приступил в течение _________ дней после срока начала выполнения работ (п.4.1) к работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность выполнения работ в срок, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать у подрядчика возмещения убытков.

5.5.В случае неустранения подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано заказчиком, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать от подрядчика возмещения убытков.

6.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1.Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2.Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.


7.Порядок разрешения споров

7.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ.

8.Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__»______________ 200__г.

9.Заключительные положения

9.1 .Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2 .Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.Юридические адреса и банковские реквизиты

 

                         Заказчик                                             Подрядчик




                       ____________(___________)                             ________________(______)